2018年建筑工程分包合同范本简单版

建设工程分包合同是指承包商为将工程承包合同中某些专业工程施工交由另一承包商承担而与其签订的合同。那么2018年建筑工程分包合同范本简单版怎么写？因建设工程分包合同发生争议，应向哪个法院起诉？整理了有关“2018年建筑工程分包合同范本简单版”的内容，希望接下来的内容对您有所帮助。

一、建筑工程分包合同范本简单版

　　承包人（全称）：_______________________

　　分包人（全称）：_______________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 （以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

　　一、分包工程概况

　　分包工程名称：_______________________

　　分包工程地点： ______________________

　　分包工程承包范围： __________________

　　二、分包合同价款

　　金额：大写：人民币_____________元，小写：______________元。

　　三、工期

　　开工日期：本分包工程定于_______ 年_______月_______日开工；

　　竣工日期：本分包工程定于_______年_______月_______日竣工；

　　合同工期总日历天数为：_______天。

　　四、工程质量标准

　　本分包工程质量标准双方约定为：_________________________

　　五、组成分包合同的文件包括：

　　1.本合同协议书；

　　2.中标通知书（如有时）；

　　3.分包人的报价书；

　　4.除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

　　5.本合同专用条款；

　　6.本合同通用条款；

　　7.本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

　　8.合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

　　六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

　　八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。

　　九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

　　十、合同的生效

　　合同订立时间：_______年_______月_______日

　　合同订立地点：____________________________

　　本合同双方约定_______后生效。

　　承包人：（公章）__________ 分包人：（公章）__________

　　住所：____________________

　　住所：____________________

　　法定代表人：______________

　　法定代表人：______________

　　委托代理人：______________

　　委托代理人：______________

　　电话：____________________

　　电话：____________________

　　传真：____________________

　　传真：____________________

　　开户银行：________________

　　开户银行：________________

　　帐号：____________________

　　帐号：____________________

　　邮政编码：________________

　　邮政编码：________________

二、建设工程分包合同管辖权的确定

　　1、建设工程分包合同纠纷，由工程所在地的法院管辖。

　　《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二十八条 民事诉讼法第三十三条第一项规定的不动产纠纷是指因不动产的权利确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷。

　　2、农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。

　　《民事诉讼法》第三十三条 下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖：

　　（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。